Управление капстроительства администрации Калининграда не смогло взыскать с «Газэталонстроя» около 20 млн руб.

Арбитражный суд Калининградской области отказал в удовлетворении исковых требований МКП «Управление капитального строительства» Калининграда. Структура администрации областного центра хотела взыскать около 20 млн руб. с ООО «Газэталонстрой» в качестве неустойки за нарушение сроков выполнения работ по газификации посёлка Совхозный (Майский) и невыполнение поручения в рамках муниципального контракта, заключённого в июле 2013 года.

Из материалов дела следует, что по актам о приёмке были сданы работы на общую сумму более 8 млн руб. В октябре 2014 года был подписан акт приёмки газораспределительной системы посёлка, однако, как указало «Управление капитального строительства», по состоянию на 16 июля 2015 года разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено не было, а «Газэталонстрой» не продлил срок действия обеспечения выполнения контракта до фактического завершения работ. После претензий муниципального заказчика с требованиями выплатить неустойку было решено обратиться в суд, где в итоге не установили просрочку в выполнении работ по газификации. Кроме того, в контракте не было указания о том, что срок ввода объекта в эксплуатацию не позднее 20 декабря 2013 года должен был соблюдать именно исполнитель работ. Вдобавок суд отметил, что этот срок и не мог быть соблюден, так как «Газэталонстрой» не имел возможности начать выполнение работ с даты подписания контракта, ввиду получения разрешения на строительство только 1 октября 2013 года.

Добавим, что, согласно ЕГРЮЛ, директором и единственным учредителем компании «Газэталонстрой», которая занимается строительством поселковых и межпоселковых газопроводов в области, является Олег Калинин.