Арбитражный суд Калининградской области частично удовлетворил иск государственного казенного учреждения «Региональное управление заказчика капитального строительства» (структура регионального правительства) к ООО «Балтийская строительная компания» и решил взыскать с него 563 тыс. руб. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

«РУЗКС» обращалось в суд с требованием взыскать с «БСК» 1,8 млн руб. за просрочку выполнения работ по контракту от 30 декабря 2014 года на образование территории с консолидацией грунтов на острове Октябрьском в Калининграде. Контракт на 1,56 млрд руб. предполагал, что подрядчик отсыпет участок возле строящегося стадиона к ЧМ-2018 до 22 июня 2016 года, однако «БСК» не успел выполнить работы в установленный срок.

В суде представитель компании пояснил, что просрочка была не по ее вине — с августа по октябрь 2015 года на территории вели работы другие организации: ООО «Инвестиции.Инжиниринг.Строительство» (строительство временной дороги) и ООО «Крокус» (перемещение песка). Заказчик, согласно условиям контракта, должен был оказывать содействие в урегулировании спорных вопросов, однако доказательств такой помощи «РУЗКС» суду не представил. Кроме того, «БСК» не получило проектное решение, позволяющее работать в охранной зоне воздушных линий электропередачи. Рабочая документация была передана компании только после приостановки работ и истечения срока их выполнения.

Суд посчитал, что взыскание пени в размере 563 тыс. руб. устанавливает баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного ущерба.