

Арбитражный суд Калининградской области отказал в иске МБУ Черняховска «Служба заказчика-застройщика», которое требовало от ООО «ЯнтарьСервисБалтик» 2,4 млн руб. пени за просрочку выполнения работ. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.
Спор касался контракта на строительство магистральных сетей водоснабжения индустриального парка «Черняховск», заключенного в 2018 году. Структура местной администрации насчитала неустойку подрядчику за период с 13 марта по 2 декабря 2019 года.
Суд отказал учреждению, так как со стороны заказчика имели место факты приостановления работ, выявления их дополнительного объема, корректировки проектной и сметной документации.