10 арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 28,5 млн руб. неустойки по контракту на проектирование стадиона «Калининград». Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Государственный контракт на разработку проектной и рабочей документации стадиона к ЧМ-2018 на острове Октябрьском в Калининграде ценой около 523,9 млн руб. был заключен в рамках закупки у единственного поставщика феврале 2015 года. Он исполнен и полностью оплачен.

В апреле 2019 года министерство строительства и ЖКХ обратилось в суд, указав в иске, что компания «Крокус Интернэшнл» нарушила сроки работ, и потребовало от нее 105,5 млн руб. В рамках рассмотрения дела министерство снизило требования до 41,2 млн руб.

Как установил суд, подрядчик передал властям документацию по стадиону в январе 2017 года, таким образом, просрочка исполнения обязательств составила 200 дней (при этом общий срок действия контракта составлял 445 дней). Компания «Крокус Интернэшнл» заявляла, что нарушение произошло не по ее вине, а было вызвано предъявлением ему заказчиком, а также АНО «Оргкомитет «Россия-2018», АНО «Арена-2018» и ФГУП «Спорт-Ин» дополнительных требований. Этот довод был признан несостоятельным, так как подрядчик не воспользовался своим правом на приостановление работ либо на увеличение сроков их выполнения, поэтому его обязательства оставались неизменными.

Ссылаясь на несоразмерность требования правительства последствиям просрочки работ и отсутствие убытков у заказчика, арбитраж снизил размер неустойки до 28,5 млн руб.